2018 26.08

фото

Достаточно часто подрядчик или поставщик заключает государственный контракт, понимая, что сроки исполнения работ или поставки товара нереальны. При этом эти нереальные сроки устанавливает сам госзаказчик. Как быть подрядчику или поставщику?

Арбитражный суд рассмотрел дело по иску госзаказчика о взыскании неустойки с подрядчика. Срок выполнения строительно-монтажных работ был установлен короткий, пять месяцев. Конечно подрядчик не успел завершить строительство.

Адвокаты подрядчика потребовали провести судебную экспертизу, которая установила, что сроки, отведенные подрядчику, не соответствуют ни строительным нормам и правилам, ни проекту строительства.

В итоге, арбитражный суд решил, что требование об уплате неустойки незаконно в этом случае. Условия контракта о сроках его исполнения признали несправедливыми. При этом контракт не был признан недействительным, так как работы по нему были полностью исполнены.

Это решение суда вступило в законную силу.

Адвокат Строителя Люкшин