2019 21.03

фото

 

Погодные условия нередко мешают выполнению строительных или ремонтных работ. При этом между заказчиком и подрядчиком не составляются соответствующие бумаги, все договоренности достигаются устно, или вообще не достигаются.

Что делать подрядчику, если погодные условия не позволяют проводить работу с надлежащим качеством. Что выбрать подрядчику, выполнить работу в срок, но с риском для качества, или просрочить выполнение работы в ожидании нужной погоды. Если заказчик понятлив, он согласует изменение сроков исполнения договора. А если нет?

ОАО «РЖД»и ООО «РегионСервис» заключили договор на выполнение комплекса работ по противокоррозийной защите металлических пролетных строений железнодорожных мостов. Работы нужно было выполнить до 31 октября 2017 г. К назначенному сроку работы не были выполнены.

Заказчик обратился в суд с иском о взыскании с подрядчика свыше 11 млн руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. Оценив условия договора, технического задания, а также соответствующие технические регламенты «РЖД», суд установил, что с даты начала выполнения договорных работ и до окончания срока договора были зафиксированы неблагоприятные для их проведения погодные условия.

Ответчик представил справки из Гидрометеоцентра о неудовлетворительных для проведения работ погодных условиях, в справках указывалось, что в спорный период не было ни одного дня с благоприятными погодными условиями.

Ответчик представил доказательство направления в адрес РЖД уведомления о невозможности выполнения работ с надлежащим качеством в данных погодных условиях, о невозможности провести работы, поскольку их проведение в дождливую погоду привело бы к нарушению технологии антикоррозийной защиты мостов.

Ответчик представил ответ производителя материалов, в котором указывалось на недопустимость использования лакокрасочных материалов при названных погодных условиях.  

Суд принял все доводы подрядчика и отказал РЖД в удовлетворении иска.

 

АдвокатСтроителя.